Типовой договор

Типовой договор

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

 

г. Москва « __ » ________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью ________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _________________(сокращенное наименование – ООО _________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора ___________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по приобретению и монтажу ___________________________________________________________________________

1.2. Содержание и порядок выполнения работы определяются в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. Срок выполнения работы:

начало ____________ 2015 г.

окончание ____________ 2015 г.

1.4. В течение действия Договора цена изменению не подлежит.

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в объеме, в сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренным настоящим Договором.

2.1.2. Соблюдать при выполнении работы непосредственно на объекте Заказчика правила внутреннего распорядка, технической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.1.3. Информировать Заказчика по его требованию о ходе и объемах выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.4. Письменно информировать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые делают невозможным выполнение работ в установленные Договором сроки и объемы.

2.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, принимать и оплачивать выполненную Подрядчиком работу.

2.2.2.Для обеспечения производимых Подрядчиком работ Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на место проведения работы и создать необходимые условия для ее выполнения.

2.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1.Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.Требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2.Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

 

 

 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

 

3.1. По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику путем письменного уведомления о готовности результата работ к сдаче.

3.2. В течение 3 (трех) дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-сдачи выполненных работ, либо, немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в работах с составлением акта, фиксирующим дефекты (недостатки).

Приемка работ производится по адресу: ___________________________________________

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

3.4. На результат работ устанавливается гарантийный срок 1 (один) год.

Течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ заказчиком по акту выполненных работ.

3.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

3.6. Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) своими силами и за свой счет в сроки, установленные актом, фиксирующим дефекты (недостатки), подписанным Сторонами, путем исправления, либо замены результата работ, либо его частей, а также отдельных видов работ новыми. В случае не устранения Подрядчиком дефектов (недостатков) в указанные в акте сроки, Заказчик имеет право поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика.

3.7. Если Стороны разойдутся во мнении о содержании акта, фиксирующего дефекты (недостатки), то любая из Сторон может обратиться к независимой авторитетной экспертной организации. Свидетельство (заключение), выдаваемое этой организацией, будет являться правовым основанием при определении содержания указанного акта и распределении ответственности Сторон. Затраты по привлечению экспертной организации несет Сторона, выразившая намерение к ней обратиться с последующим возмещением расходов виновной стороной.

3.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи умышленного повреждения объекта Заказчиком или третьими лицами, нарушения инструкций по эксплуатации объекта, систем и механизмов, а также повреждения объекта, появления дефектов, произошедших вследствие проведения самостоятельно или с помощью третьих лиц ремонта, реконструкции, а также природных явлений и обстоятельств, относящихся к форс-мажору.

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

4.1. Стоимость выполнения работ Подрядчиком, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет ___________________________ (сумма прописью). Стоимость работ включает в себя стоимость системы контроля и учета доступа программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационной системы PERCoS-20, стоимость иного необходимо оборудования, расходы по транспортировке и монтажу оборудования и все иные расходы, связанные с выполнением поручения Заказчика, указанного в п.1.1. по настоящему Договору.

4.2. Оплата по Договору производится путем перечисления аванса в размере: _________ руб. 00 коп. в течении 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора. Остальные денежные средства по Договору в сумме __________ руб. 00 коп. Заказчик обязуется оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

    1. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ п.1.3 Договора Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора указанной в п.4.1.

5.4. За нарушение сроков оплаты п.4.2 Договора Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

5.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

 

7.1. Расторжение Договора или изменение его условий может иметь место только по соглашению Сторон, заключивших настоящий Договор. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику работу из расчета фактически выполненного объема работ, стоимость системы контроля и учета доступа программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационной системы PERCoS-20, стоимость иного необходимо оборудования, закупленного для выполнения работ на объекте. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику документально подтвержденные убытки.

7.3. При изменении налоговой системы, повлекшей за собой увеличение стоимости выполнения работ по настоящему Договору, сумма договора подлежит пересмотру Сторонами.

7.4. В случае изменения юридических адресов и (или) банковских реквизитов Стороны обязуются незамедлительно проинформировать об этом друг друга в письменной форме.

7.5. Все документы, переданные Сторонами друг другу с использованием средств электронной и факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.

7.6. Настоящий Договор, его предмет, схемы, технические условия и иная информация как технического, так и коммерческого характера должны рассматриваться Сторонами как конфиденциальные и без предварительного письменного согласия Сторон не должны разглашаться третьим лицам или, использоваться в целях рекламы, демонстрации, публикации или в каких-либо иных целях, за исключением тех, которые необходимы для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 

 

 

 

 

8. ФОРС-МАЖОР

 

8.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. непредвиденными событиями чрезвычайного характера, не зависящими от воли Сторон. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а также их последствия. О наступлении и прекращении этих обстоятельств Стороны немедленно информируют друг друга.

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, определенных настоящим Договором.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Смета (Приложение № 1)

- Содержание и порядок выполнения работ (Приложение № 2)

 

 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Заказчик

 

 

Подрядчик

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

__________________ ФИО

 

 

_________________ ФИО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к договору №_______ от _________2015 г.

 

СМЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма прописью: рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - руб. 00 коп.

Заказчик

 

 

Подрядчик

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

__________________ ФИО

 

 

_________________ ФИО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к договору № _____ от ________2015 г.

 

 

Этапы и сроки выполнения работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список должностных лиц, ответственных за сдачу этапов со стороны Подрядчика

 

1.

2.

3.

 

 

Заказчик

 

 

Подрядчик

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

__________________ ФИО

 

 

_________________ ФИО



 

Шаблоны договоров